Образец договор по обрезке деревьев

Договор на обрезку и утилизацию

Договор подряда № ____

«На выполнение работ по обрезке и валке аварийных деревьев с погрузкой и утилизацией»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Альмяшев Андрей Олегович, действующий на основании Свидетельства № 313265105900110 от 28.02.2013г. и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по спилу дерева (___________), к кол-ве________шт.

1.2. «Подрядчик» обязан оказывать услуги лично. Привлечение “Подрядчиком” для выполнения своих обязательств других лиц (субподрядчиков) допускается только с предварительного письменного согласия «Заказчика».

2.1. «Заказчик» обязуется:

2.1.1. Выдавать «Подрядчику» задание с учетом сезонности и целесообразности производства работ в соответствии с предметом договора.

2.1.2. Осуществлять контроль выполняемых «Подрядчиком» работ.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку и оплату выполненных работ в соответствии с выданным заданием.

2.2. «Подрядчик» обязуется:

2.2.1. Производить работы в соответствии с предметом настоящего договора и выданным «Заказчиком» заданием качественно и в сроки определенные выданным заданием.

2.2.2. Предоставлять по запросам «Заказчика» требуемую информацию, связанную с выполнением работ согласно настоящему договору (документы бухучета и отчетности и пр.).

2.2.3. Оперативно решать вопросы, возникающие при осуществлении работ в рамках настоящего договора, принимать меры по исключению недостатков в работе и предпосылок возникновения жалоб граждан и урегулированию конфликтных ситуаций с потребителями услуг.

2.2.4. Соблюдать правила и требования противопожарной безопасности при работе на объектах.

2.2.5. Соблюдать экологические требования и нормативы (в том числе: требования и нормативы к зонам отвала, стокам, промышленным отходам, вывозу мусора и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Информировать «Заказчика» о предстоящем (если имеется соответствующее уведомление) или состоявшемся посещении объекта представителями компетентных государственных и муниципальных контролирующих органов; в случае предварительного уведомления о посещении обеспечить по возможности, нахождение представителей «Заказчика» в течение 1 (одного) рабочего дня передавать «Заказчику» надлежащим образом удостоверенные копии всех материалов, составленных по итогам посещения (в том числе: актов, предписаний и т.д.).

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по фактически выполненным объемам работ, согласно сметному расчету, предъявленному «Подрядчиком» и согласованному «Заказчиком».

3.2. Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии авансовым платежом в размере: 30% стоимости перед началом выполнения работ;

70% стоимости по договору, по факту выполнения работ.

3.3. Расчеты за выполненные работы производится в безналичной форме.

3.4. Полная стоимость составляет .

1. 4.Ответственность Сторон.

4.1.За не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

4.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в добровольном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий, споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В ходе выполнения договора обе стороны признают возможность появления форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами взаимных обязательств. В этом случае сторонами заключается дополнительное соглашение или новый договор на иных условиях.

5. Особые условия.

5.1. В случае, если «Подрядчик» привлекает для выполнения работ на объекте субподрядные организации, ответственность перед «Заказчиком» за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные настоящим договором и с надлежащим качеством, принимает на себя «Подрядчик».

5.2. В случае изменения адресного перечня многоквартирных домов, является достаточным письмо, направленное в адрес «Подрядчика» с указанными изменениями и не требует подписания дополнительного соглашения.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается сторонами на период _____________________________________________________________________________________

6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

“Заказчик” “Подрядчик”

______________________________________________ ИП Альмяшев А.О. ______________________________________________ Минераловодский р-н, п.Загорский, ул. Светлая,40

______________________________________________ ИНН 263006006833

______________________________________________ р/счёт 40802810704000001761

______________________________________________ в Ставропольпромстройбанк-ОАО

______________________________________________ г. Ставрополь, ул. Краснофлотсая, 88А

______________________________________________ ИНН банка 2634028786

______________________________________________ КПП банка 263002001

______________________________________________ БИК 040702760

Источник статьи: http://drovosek26.ru/dogovor

Договор подряда на валку и обрезку крон деревьев

на валку и обрезку крон деревьев

«____» ___________ 2012г. №__________

МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . А. Крапивина, действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика указанную в п.1.2 настоящего договора работу по формовочной обрезке деревьев, вырезке сухих ветвей деревьев, погрузке и вывозке срезанных ветвей и сваленных деревьев, валке деревьев согласно прилагаемому перечню, и сдать ее, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

а) обрезка крон деревьев, находящихся вблизи проводов ВЛ (менее 2-х метров при наибольшей стреле провеса) напряжением 0,4 кВ и 6-10 кВ (по улицам);

б) обрезка крон деревьев, находящихся вблизи проводов ВЛ (менее 2-х метров при наибольшей стреле провеса) напряжением 0,4 кВ и 6-10 кВ (дворовые территории);

в) удаление, погрузка и вывоз стволов и ветвей деревьев, упавших на линии электропередач Заказчика в результате неблагоприятных природных явлений (ветер, снегопад, гололед и т. п.), аварий, действий третьих лиц.

1.3. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется по факту выполненных работ согласно акту формы №2.

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством. Работы, указанные в подпункте «в» пункта 1.2 настоящего договора, выполняются Исполнителем не позднее 2 дней с момента получения им заявки Заказчика. Заявка передается посредством факсимильной связи и должна содержать указание на местонахождение объектов электросетевого хозяйства заказчика, на которых необходимо выполнить вышеуказанные работы.

2.1.2. Предъявить результат работ Заказчику.

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.1.4. За 5 суток предупредить Заказчика о месте производства работ и подать письменную заявку на отключение воздушных линий с указанием срока и места проведения работ.

2.1.5. При повреждении воздушных линий по вине Подрядчика, при проведении работ по настоящему договору, сообщать Заказчику о местах повреждений.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Осмотреть и принять результат выполнения работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ. При наличии в работе существенных недостатков или отступлений от условий договора, а именно нарушения графика обрезки крон деревьев, требовать их устранения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1 Стоимость работ по настоящему договору: формовочная обрезка деревьев, вырезка сухих ветвей, сучьев, сбор и погрузка веток, вывоз веток автотранспортом на свалку древесных отходов составляет в расчете на одно дерево:

· высотой менее 5 м с лестницы – _____________________________ рублей, без НДС 18%;

· высотой более 5 м (до 27 м) с использованием автоподъемника – __________________ рублей, без НДС 18%.

Стоимость работ по настоящему договору определяется по фактически выполненным объемам работ, но не более 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, без НДС 18%.

При выполнении Подрядчиком работ на большую стоимость, последний не вправе требовать увеличения цены настоящего договора.

3.2 Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 5 дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

3.3 Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными через приходную кассу.

3.4 При повреждении электрических сетей по вине Подрядчика, при проведении работ по настоящему договору, Подрядчик оплачивает ремонтно-восстановительные работы согласно объему выполненных работ и счета, представленных Заказчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России, Постановления правительства РФ от 01.01.01г. № 000 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах этих зон», Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

4.3. Подрядчик несет полную материальную ответственность как перед Заказчиком, так и перед третьими лицами в случае, если в процессе выполнения Подрядчиком работ, обусловленных данным договором, произошло повреждение электрических сетей, ухудшившее показатели качества электрической энергии, или в случае, если несвоевременное выполнение условий настоящего договора привело к повреждениям электрических сетей и причинению ущерба третьим лицам.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторон и действует один год с даты подписания.

6.2 Досрочное расторжение договора может быть осуществлено по взаимному согласию сторон с оплатой выполненных работ и предварительным уведомлением другой стороной не позднее, чем за 1 месяц до прекращения хозяйственных правоотношений.

6.3 Предложения об изменении договора направляются в письменном виде и рассматриваются сторонами в месячный срок со дня получения.

7.1. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.2. К договору прилагается Перечень объектов к договору подряда на валку и обрезку крон деревьев, являющийся неотъемлемой частью договора.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник статьи: http://pandia.ru/text/77/31/1577.php

Договор подряда на работы по обрезке деревьев «_» _ 20_г

на работы по обрезке деревьев

г. Краснодар «____» _______________ 20___г.

Акционерное общество «НЭСК-электросети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», -технического директора , действующего на основании доверенности с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по обрезке деревьев в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика (Приложение ) и заявками Заказчика (Приложение ), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору по каждому объекту, установлен в локально-сметных расчетах на проведение работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются для нужд филиала Заказчика __________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменной заявки Заказчика на проведение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, составить и направить Заказчику на подписание локально-сметный расчет на проведение работ. Приступить к выполнению работ по каждому объекту с момента получения заявки Заказчика на выполнение работ. Выполнить все работы в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

2.1.8. Вывезти в 2-х дневный срок, со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.

2.1.9. Вывезти не позднее 2-х дневного срока со дня выполнения работ и утилизировать обрезанные ветки.

2.2.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

Обязанности Заказчика: Обеспечить доступ к объекту работ и создать необходимые условия для производства работ. По мере необходимости направлять Подрядчику письменные заявки с указанием объектов, в отношении которых выполняются работы по договору. После рассмотрения Подрядчиком письменных заявок подписать направленные и подписанные Подрядчиком локально-сметные расчеты. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленные Подрядчиком с сопроводительным письмом Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 или в тот же срок направить Подрядчику обоснованный отказ в подписании. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Права Заказчика:

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения выполнения работ своими материалами и оборудованием.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок производства работ указывается в заявке по каждому объекту. Срок выполнения работ по объекту не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

Стоимость работ за единицу выполненной работы указана в Приложении №1 (Техническое задание) к настоящему Договору, является фиксированной и изменению не подлежит.

Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно локально-сметным расчетам на работы по каждому объекту на основании письменной заявки Заказчика.

Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ за весь срок действия настоящего договора не может превышать _________________ (__________________

____________________), без НДС (18%).

Оплата работ по каждому объекту в соответствии с заявками Заказчика осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

— 100% от стоимости работ оплачиваются Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта выполненных работ.

5.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на объекте, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. Для осуществления контроля выполнения работ Заказчик может назначить своего представителя, который будет контролировать производство работ и совместно с Подрядчиком оформлять акты на выполненные работы. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения. В течение 5 (пяти) дней после фактического завершения работ по каждому объекту представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Если в процессе приемки результата работ Заказчиком будут обнаружены недостатки, сторонами подписывается Акт выявленных недостатков, с указанием сроков, в которые указанные недостатки должны быть устранены. После устранения замечаний, указанных в Акте выявленных недостатков Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 дней. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору. Окончательная приемка работ производится по фактически выполненным объемам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. Скрытые недостатки, обнаруженные Заказчиком после приемки работ подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента его уведомления.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

— по письменному соглашению сторон;

— в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

— в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Все приложения настоящего договора являются его неотъемлемыми частями. Настоящий договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: АО «НЭСК-электросети», 350033 г. Краснодар, пер. Переправный, 13,

в Краснодарское отделение ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар,

Источник статьи: http://pandia.ru/text/82/004/62512.php