Договор подряда обрезка деревьев

Договор на обрезку и утилизацию

Договор подряда № ____

«На выполнение работ по обрезке и валке аварийных деревьев с погрузкой и утилизацией»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Альмяшев Андрей Олегович, действующий на основании Свидетельства № 313265105900110 от 28.02.2013г. и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по спилу дерева (___________), к кол-ве________шт.

1.2. «Подрядчик» обязан оказывать услуги лично. Привлечение “Подрядчиком” для выполнения своих обязательств других лиц (субподрядчиков) допускается только с предварительного письменного согласия «Заказчика».

2.1. «Заказчик» обязуется:

2.1.1. Выдавать «Подрядчику» задание с учетом сезонности и целесообразности производства работ в соответствии с предметом договора.

2.1.2. Осуществлять контроль выполняемых «Подрядчиком» работ.

2.1.3. Своевременно осуществлять приемку и оплату выполненных работ в соответствии с выданным заданием.

2.2. «Подрядчик» обязуется:

2.2.1. Производить работы в соответствии с предметом настоящего договора и выданным «Заказчиком» заданием качественно и в сроки определенные выданным заданием.

2.2.2. Предоставлять по запросам «Заказчика» требуемую информацию, связанную с выполнением работ согласно настоящему договору (документы бухучета и отчетности и пр.).

2.2.3. Оперативно решать вопросы, возникающие при осуществлении работ в рамках настоящего договора, принимать меры по исключению недостатков в работе и предпосылок возникновения жалоб граждан и урегулированию конфликтных ситуаций с потребителями услуг.

2.2.4. Соблюдать правила и требования противопожарной безопасности при работе на объектах.

2.2.5. Соблюдать экологические требования и нормативы (в том числе: требования и нормативы к зонам отвала, стокам, промышленным отходам, вывозу мусора и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Информировать «Заказчика» о предстоящем (если имеется соответствующее уведомление) или состоявшемся посещении объекта представителями компетентных государственных и муниципальных контролирующих органов; в случае предварительного уведомления о посещении обеспечить по возможности, нахождение представителей «Заказчика» в течение 1 (одного) рабочего дня передавать «Заказчику» надлежащим образом удостоверенные копии всех материалов, составленных по итогам посещения (в том числе: актов, предписаний и т.д.).

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по фактически выполненным объемам работ, согласно сметному расчету, предъявленному «Подрядчиком» и согласованному «Заказчиком».

3.2. Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии авансовым платежом в размере: 30% стоимости перед началом выполнения работ;

70% стоимости по договору, по факту выполнения работ.

3.3. Расчеты за выполненные работы производится в безналичной форме.

3.4. Полная стоимость составляет .

1. 4.Ответственность Сторон.

4.1.За не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

4.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в добровольном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий, споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В ходе выполнения договора обе стороны признают возможность появления форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами взаимных обязательств. В этом случае сторонами заключается дополнительное соглашение или новый договор на иных условиях.

5. Особые условия.

5.1. В случае, если «Подрядчик» привлекает для выполнения работ на объекте субподрядные организации, ответственность перед «Заказчиком» за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные настоящим договором и с надлежащим качеством, принимает на себя «Подрядчик».

5.2. В случае изменения адресного перечня многоквартирных домов, является достаточным письмо, направленное в адрес «Подрядчика» с указанными изменениями и не требует подписания дополнительного соглашения.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается сторонами на период _____________________________________________________________________________________

6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

“Заказчик” “Подрядчик”

______________________________________________ ИП Альмяшев А.О. ______________________________________________ Минераловодский р-н, п.Загорский, ул. Светлая,40

______________________________________________ ИНН 263006006833

______________________________________________ р/счёт 40802810704000001761

______________________________________________ в Ставропольпромстройбанк-ОАО

______________________________________________ г. Ставрополь, ул. Краснофлотсая, 88А

______________________________________________ ИНН банка 2634028786

______________________________________________ КПП банка 263002001

______________________________________________ БИК 040702760

Источник статьи: http://drovosek26.ru/dogovor

Договор подряда на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)

ДОГОВОР N _____ на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по расчистке земельного участка площадью __________ с кадастровым номером __________, план которого с указанием границ приведен в Приложении N ____, от лесных насаждений, что включает в себя следующие виды работ: ______________ (например, раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка земельного участка), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Требования Заказчика к выполнению работ приведены в Задании (Приложение N _____).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке территории от лесных насаждений в следующие сроки:

1.2.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

1.2.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.

1.2.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

1.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

1.4. Стороны согласовали следующие требования к качеству результатов работ:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______________ с момента получения задания Заказчика приступить к выполнению работ и выполнить работы в срок, указанный в п. 1.2 настоящего договора.

2.1.2. Выполнить работу своими силами, с использованием собственных технических средств.

2.1.3. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке выполнения работы по настоящему Договору.

2.1.4. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

2.1.5. В течение __________ дней со дня подписания акта выполненных работ вывезти за пределы земельного участка принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также мусор и отходы, оставшиеся после выполнения работ.

2.1.6. В срок __________ с момента __________ предоставить Заказчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.1.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика, в котором должны быть указаны следующие сведения: ______________ (требования к выполняемым работам, объем работ, требования к качеству работ).

2.2.2. Обеспечить Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору следующие условия: _________________________.

2.2.3. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на земельный участок.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного подп. 2.1.1 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.3.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

2.4.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.5. После выполнения работы по настоящему Договору стороны подписывают акт выполненных работ. При наличии претензий к выполненным работам Заказчик указывает об этом в акте и согласовывает с Подрядчиком порядок и сроки их устранения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работы составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Заказчик обязуется уплатить стоимость работы в следующем порядке: _______________ в следующие сроки: _______________.

3.3. Оплата производится на основании оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения сроков расчистки территории от лесных насаждений, установленных в п. 1.2 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _________ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору.

5.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

6.2. Изменение Договора производится по соглашению Сторон, составляемому в письменной форме и подписываемому обеими Сторонами настоящего Договора.

6.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.5.1. План земельного участка с указанием границ (Приложение N _____).

6.5.2. Задание Заказчика (Приложение N _____).

6.5.3. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

Источник статьи: http://blank-obrazets.ru/dogovor_podryada_na_raschistku_territorii_ot_lesnyx_nasazhdenij_raskorchevka_udalenie_porubochnyx_ostat.htm

Договор подряда на работы по обрезке деревьев

на работы по обрезке деревьев

г. Краснодар «____» _______________ 20___г.

Акционерное общество «НЭСК-электросети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», -технического директора , действующего на основании доверенности с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по обрезке деревьев в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика (Приложение ) и заявками Заказчика (Приложение ), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору по каждому объекту, установлен в локально-сметных расчетах на проведение работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются для нужд филиала Заказчика __________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменной заявки Заказчика на проведение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, составить и направить Заказчику на подписание локально-сметный расчет на проведение работ. Приступить к выполнению работ по каждому объекту с момента получения заявки Заказчика на выполнение работ. Выполнить все работы в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

2.1.8. Вывезти в 2-х дневный срок, со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.

2.1.9. Вывезти не позднее 2-х дневного срока со дня выполнения работ и утилизировать обрезанные ветки.

2.2.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.4. Права Заказчика:

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения выполнения работ своими материалами и оборудованием.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок производства работ указывается в заявке по каждому объекту. Срок выполнения работ по объекту не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

Стоимость работ за единицу выполненной работы указана в Приложении №1 (Техническое задание) к настоящему Договору, является фиксированной и изменению не подлежит.

Стоимость работ по настоящему договору определяется согласно локально-сметным расчетам на работы по каждому объекту на основании письменной заявки Заказчика.

Окончательная стоимость работ определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). В любом случае окончательная стоимость работ за весь срок действия настоящего договора не может превышать _________________ (__________________

____________________), без НДС (18%).

Оплата работ по каждому объекту в соответствии с заявками Заказчика осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

— 100% от стоимости работ оплачиваются Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта выполненных работ.

5.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ на объект.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. Скрытые недостатки, обнаруженные Заказчиком после приемки работ подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента его уведомления.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

— по письменному соглашению сторон;

— в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

— в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: АО «НЭСК-электросети», 350033 г. Краснодар, пер. Переправный, 13,

в Краснодарское отделение ПАО СБЕРБАНК г. Краснодар,

на работы по обрезке деревьев

от «___» ___________20___ г.

на выполнение работ по обрезке деревьев

Подрядчик в соответствии с условиями договора подряда №______ от «____»____________20__г. обязуется выполнить следующие работы:

Длина расчистки, км

Вид работ (обрезка веток, валка деревьев, корчевание и др.)

Стоимость расчистки с учетом вида работ на основании расчета за ед., руб.

Источник статьи: http://pandia.org/text/81/486/11461.php